WeVote

Bill

Bill

PC 690

Para crear la “Ley de Procedimiento Especial en Casos de Vicio de Construcción” para garantizar que las personas tengan un proceso sumario, justo y ágil para resolver los agravios sufridos como consecuencia de vicios de construcción; establecer un procedimiento sumario para resolver estos casos; crear los comisionados especiales; establecer un límite a la indemnización por cada reclamación; enmendar el Artículo 1483 del “Código Civil de Puerto Rico”, según enmendado, a fin de aumentar el plazo de caducidad, que dicho Artículo impone por concepto de responsabilidad civil al contratista o arquitecto, por la ruina causada, por vicios de construcción, siempre y cuando medie negligencia crasa; y para otros fines relacionados.

2025-2028 Session

Crea un procedimiento sumario para vicios de construcción con comisionados especiales, fija límites de indemnización y amplía el plazo de caducidad por negligencia grave.

Retirada por su Autor
0
WeVote Research Nonpartisan
Bill Summary · PC 690

Resumen del Proyecto de Cámara PC 690

Título: Ley de Procedimiento Especial en Casos de Vicio de Construcción

Propósito principal

Crear un régimen especial y sumario para la resolución de reclamaciones derivadas de vicios de construcción, con el objetivo de ofrecer a las personas un proceso ágil, justo y expedito para atender los agravios por defectos constructivos. El proyecto también busca regular la cuantía de las indemnizaciones, crear mecanismos administrativos para la tramitación y modificar el Código Civil (Artículo 1483) en cuanto al plazo de caducidad de ciertas acciones civiles.

Disposiciones clave

  • Establece un procedimiento sumario especial para casos de vicios de construcción, diseñado para acelerar la resolución de controversias relacionadas con defectos en obras.
  • Crea la figura de comisionados especiales encargados de conocer y resolver las reclamaciones bajo este procedimiento sumario (detalle de funciones y competencia se establecerían en el cuerpo del proyecto).
  • Establece un límite a la indemnización por cada reclamación (el monto específico no se indica en el sumario general proporcionado).
  • Enmienda el Artículo 1483 del Código Civil de Puerto Rico, aumentando el plazo de caducidad que aquel artículo impone por responsabilidad civil del contratista o arquitecto por la ruina causada por vicios de construcción, con la salvedad de que dicha extensión aplica cuando medie negligencia crasa.
  • Contempla otras disposiciones relacionadas con la implementación del sistema sumario y sus procedimientos administrativos y judiciales.

Quiénes se verían afectados

  • Demandantes: propietarios, ocupantes y terceros que sufren daños por vicios de construcción.
  • Demandados: contratistas, subcontratistas, arquitectos, ingenieros y, potencialmente, aseguradoras y desarrolladores.
  • Poder judicial y agencias administrativas: alivio de carga judicial por derivarse casos a un procedimiento sumario; necesidad de designar/regular comisionados especiales.
  • Mercado de la construcción y seguros: cambios en riesgos, responsabilidades y primas según los límites de indemnización y el plazo ampliado bajo ciertas circunstancias.

Aspectos procesales y cronograma legislativo

  • Radicado: 19 de mayo de 2025.
  • Primera lectura y referido a comisiones: 27 de mayo de 2025.
  • Informe de comisión (con enmiendas) rendido y entirillado: 29 de octubre de 2025; remitido a la Comisión de Calendarios.
  • 3 de noviembre de 2025: se retira el primer informe y el proyecto fue devuelto a las comisiones para revisión adicional.
  • Estado actual: Devuelto a la(s) Comisión(es) para consideración.

Consideraciones y posibles impactos

  • Ventajas esperadas: resolución más rápida de reclamaciones, menor congestión judicial, mayor certeza para partes.
  • Riesgos y debates previstos: efectos sobre el acceso a la justicia (si los límites de indemnización o el carácter obligatorio del procedimiento sumario restringen recursos judiciales), constitucionalidad de límites indemnizatorios o de la jurisdicción exclusiva de comisionados, y efectos en responsabilidad profesional y mercado asegurador.
  • Resulta importante revisar el texto definitivo para conocer montos, plazos exactos, competencias de los comisionados y mecanismos de impugnación judicial.

Este resumen refleja la información proporcionada sobre PC 690 y no incluye detalles normativos que no hayan sido especificados en el expediente público referido.

Compiled from official sources — confirm details with the bill’s official record.

Sign in to ask a question.